猎人 发表于 2011-11-12 15:52:00

江苏省建筑装饰工程施工合同

<br/>发包方(甲方):<br/>承包方(乙方):<br/><br/>按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。<br/>第1条&nbsp; 工程概况<br/>&nbsp;&nbsp; 1.1工程名称: <br/>&nbsp;&nbsp; 1.2工程地点:<br/>&nbsp;&nbsp; 1.3承包范围:(详见&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 年&nbsp; 月&nbsp; 日预算书)<br/>&nbsp;&nbsp; 1.4承包方式&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; 1.5工期:本工程自&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 年&nbsp;&nbsp; 月&nbsp;&nbsp;&nbsp; 日开工,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 年&nbsp;&nbsp; 月&nbsp;&nbsp;&nbsp; 日竣工。<br/>&nbsp;&nbsp; 1.6合同价款(人民币大写): <br/>第2条&nbsp; 甲方工作<br/>&nbsp;&nbsp; 2.1&nbsp; 开工前&nbsp;&nbsp;&nbsp; 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。<br/>&nbsp;&nbsp; 2.2指派&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。<br/>&nbsp;&nbsp; 2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。<br/>&nbsp;&nbsp; 2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。<br/>第3条乙方工作<br/>&nbsp;&nbsp; 3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方。<br/>&nbsp;&nbsp; 3.2指派&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为乙方驻公司代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。<br/>&nbsp;&nbsp; 3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。<br/>&nbsp;&nbsp; 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。<br/>&nbsp;&nbsp; 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。<br/>&nbsp;&nbsp; 3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。<br/>第4条关于工期的约定<br/>&nbsp;&nbsp; 4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。<br/>&nbsp;&nbsp; 4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。<br/>&nbsp;&nbsp; 4.3因乙方责任不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。<br/>&nbsp;&nbsp; 4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。<br/>第5条关于工程质量及验收的约定<br/>&nbsp;&nbsp; 5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。<br/>&nbsp;&nbsp; 5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。<br/>&nbsp;&nbsp; 5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。<br/>&nbsp;&nbsp; 5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。<br/>&nbsp;&nbsp; 5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。<br/>&nbsp;&nbsp; 5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。<br/>第6条关于工程价款及结算的约定<br/>&nbsp;&nbsp; 6.1双方商定本合同价款采用第&nbsp;&nbsp; 种:<br/>&nbsp;&nbsp; (1)固定价格。<br/>&nbsp;&nbsp; (2)固定价格加&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; %包干风险系数计算。包干风险包括&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 内容。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; (3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,按实际施工的内容进行调整和竣工结算。<br/>&nbsp;&nbsp; 6.2本合同生效后,甲方分&nbsp;&nbsp;&nbsp; 次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。<br/>付款要求&nbsp;付款时间&nbsp;付款百分比&nbsp;金  额<br/>签订合同 40%&nbsp;签订合同之日&nbsp;&nbsp;<br/>工程一半35%&nbsp;&nbsp; 年 月 日&nbsp;&nbsp;<br/>施工大半20%&nbsp;&nbsp; 年 月 日&nbsp;&nbsp;<br/>工程竣工5%&nbsp;年 月 日&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp; 6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 <br/>天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在&nbsp;&nbsp; 天内,结清尾款。<br/>第7条关于材料供应的约定<br/>&nbsp;&nbsp; 7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由甲方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值&nbsp;&nbsp; %的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。<br/>&nbsp;&nbsp; 7.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规定有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。<br/>第8条有关安全生产和防火的约定<br/>&nbsp;&nbsp; 8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。<br/>&nbsp;&nbsp; 8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑装饰工程安全技术规程》、《建筑装饰工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。<br/>&nbsp;&nbsp; 8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。<br/>&nbsp;&nbsp; 8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。<br/>第9条奖励和违约责任<br/>&nbsp;&nbsp; 9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方0应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; %支付滞纳金。<br/>&nbsp;&nbsp; 9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 元,作为奖励。<br/>&nbsp;&nbsp; 9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。<br/>&nbsp;&nbsp; 9.4甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。<br/>&nbsp;&nbsp; 9.5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。<br/>&nbsp;&nbsp; 9.6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。<br/>&nbsp;&nbsp; 9.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。<br/>第10条争议或纠纷处理<br/>&nbsp;&nbsp; 10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。<br/>&nbsp;&nbsp; 10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的,本合同在执行中发生的争议双方同意由&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书画仲裁协议的,可向人民法院起诉)。<br/>第11条其他约定<br/>第12条附则<br/>&nbsp;&nbsp; 12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。<br/>&nbsp;&nbsp; 12.2本合同一式两份,双方各执一份。甲方执&nbsp;&nbsp;&nbsp; 份,乙方执&nbsp;&nbsp; 份。<br/>&nbsp;&nbsp; 12.3本合同履行完成后自动终止。<br/>甲方 盖章):&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 乙方(盖章):<br/>法定代表人:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 法定代表人:<br/>代理人:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 代理人:<br/>单位地址:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 单位地址:<br/>电话:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电话<br/>传真:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 传真:<br/>邮码:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 邮码:<br/>开户银行:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 开户银行:<br/>户名:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 户名:<br/>帐号:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 帐号:<br/>年&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 月&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 年&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 月&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 日<br/><br/>项目相关人员联系表<br/>甲方项目负责人-1联系方式:<br/>姓名:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 职务:<br/>联系方式:<br/>甲方项目负责人-2联系方式:<br/>姓名:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 职务:<br/>联系方式:<br/>甲方项目负责人-3联系方式:<br/>姓名:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 职务:<br/>联系方式:<br/>甲方项目负责人-4联系方式:<br/>姓名:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 职务:<br/>联系方式:<br/>乙方项目负责人-1联系方式:<br/>姓名:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 职务:<br/>联系方式:<br/>乙方项目负责人-2联系方式:<br/>姓名:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 职务:<br/>联系方式:<br/>乙方项目负责人-3联系方式:<br/>姓名:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 职务:<br/>联系方式:<br/>乙方项目负责人-4联系方式:<br/>姓名:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 职务:<br/>联系方式:
页: [1]
查看完整版本: 江苏省建筑装饰工程施工合同

室内设计工具箱